因甲方原因工期延误函

工期延误是指建设工程的实际进度落后于计划进度，因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当工期顺延，补偿承包人停工、窝工的损失。但是不是在所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。

按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情形：

一、甲方原因；

二、甲方风险；

三、工期变更；

四、自然风险；

五、第三方风险；

六、乙方原因。

其中前五种情形的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。

一、甲方原因

指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：

（一）发包人逾期支付预付款、进度款；

（二）发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等；

（三）发包人逾期提供供材；

（四）发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。

甲方原因造成的工期延误，承包人可以主张，工期顺延、费用索赔和利润索赔。

二、甲方风险

（一）不利地下条件。

（二）甲方指定分包以后，由分包人造成的工期延误。

如果由甲方直接与分包单位签订分包合同，则承包人无须承担因分包人造成的工期质量责任；如果由承包人与分包人签订分包合同，则甲方、分包人和承包人按照过错比例承担相应责任。可以主张工期顺延和费用损失。

三、工期变更

包括设计变更、施工方案变更、新增工作变更等。由此引起的等待变更指令、协商、变更施工准备、材料采购、机械设备准备等，均可引起工期延误和费用增加。

《中华人民共和国民法典》第八百零五条：因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

四、自然风险及不可抗力

属于不可抗力的地震、台风、暴雨和冰冻等，承包人可以提出工期顺延。

五、第三方原因

属于不可归责于分包人和承包人意外的意外事件，造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延。

六、乙方原因

因承包人的原因造成工期延误的，承包人应当按照合同向分包人支付工期延误的违约金或者赔偿损失，尽管客观上发生了承包人可以请求工期顺延的费用索赔的工期延误情况，还有待于承包人举证，司法实践中，如果承包人不能举证证明发生工期延误的原因，则推断工期延误是由承包人造成的。

建设工程纠纷错综复杂，遇到专业问题，请咨询专业的工程律师。

作者：刘辉律师

陕西韬达律师事务所

太储夏1510我跟一开发商签订了个小区安防系统,因甲方多种原因造成我不能按合同规定时间完成工程,该怎么写工期顺延 -
冀珍岩19549592035 ______ 将造成工程延期的问题一一列举出来然后写上你的想法,要加上不能“以最终的竣工必须在2010年8月16日前完成”这一点作为压钱理由.然后叫甲方负责人签字盖章,就可以了.

太储夏1510工程延期的原因有哪些? -
冀珍岩19549592035 ______ 因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延: (1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的. (2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的. (3)工程师未按合同约定提供所需指令、批...

太储夏1510因甲方原因造成停工180天内的,甲方不承担任何乙方因停工造成的任何损失,工期予以顺延,因甲方原因造成停工 -
冀珍岩19549592035 ______ 该合同无效,属于显失公平的合同,合同条款明显对乙方不公平.

太储夏1510某建筑公司与某单位于2003年7月8日签订了教学楼承建合同,合同约定...
冀珍岩19549592035 ______ 如果你和甲方签订了安装合同,但因甲方的原因造成了工期延误,责任在甲方,而不在你们乙方的责任. 如果现在已经完全,你有权要求甲方支付剩余的工程款,否则,有权向人民法院起诉,要求乙方承担违约的责任.

太储夏1510工程因甲方全部原因无故拖延工期我可以同时将因此事造成的管理人员?
冀珍岩19549592035 ______ 这要看你们当初签署的合同,如果有标明你可以提出申诉.如果没有你也只能自认倒霉了!我做的水电预埋,从去年六月份到现在了,甲方的门还没进来,我就不能穿线.看情况有可能来年在干了建筑行业越来越难了!!! 这种专业的问题直接找律师,我不能代表法律.就我而言如果你跟甲方对簿公堂以后就不可能继续合作了!你可以找甲方负责人具体谈,如果损失不大就不要打官司!

太储夏1510由于发包人缘由造成G工作延误3天c工作延误2天施工单位要求延误工期5天公道?
冀珍岩19549592035 ______ 发包人是总包方吗?工期的总时期是甲方和总包方签订的,你如果是分包方方.由于你这段工期延误了总工期,甲方是不会被认可的.那总包1定要支付给甲方延误费用.由因而总包的缘由是不能追溯分包责任的,且累计到达了5天.这个5天又有规定,这2个节点如果是前后施工逻辑也就是造成后节点延后5天,才可以向总包追溯.如果2个分段分别延误,且最长延误段不到达5天是不可以追溯的.

太储夏1510如何有效地进行施工索赔 -
冀珍岩19549592035 ______ 在现行招标项目中,业主广泛采用的最低价中标原则,使施工企业在工程项目的建设中盈利往往占很少的一部分,利润的获得很大的一部分往往需凭借费用的索赔、设计变更和工程签证.这里现就如何进行工程索赔进行一些分析探讨.(一)工...

太储夏1510第三方无理阻扰导致工期延误,如何向第三方索赔损失 -
冀珍岩19549592035 ______ 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度.因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失.但是,不是所有工期延误的情况下,...