工程变更监理签字范本

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编收集整理的合同补充协议范本（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

　　合同补充协议范本1

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方就 工程发、承包事项协商一致，特订立本补充协议，并作为工程付款、结算等依据，其他事宜执行《建筑工程施工合同》。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　结构形式：

　　建筑面积：

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：包工包料、施工图纸全部内容。

　　三、合同日期：

　　开工日期：20xx年x月x日

　　竣工日期：20xx年x月x日

　　合同日期总日历天数：x天

　　承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金。属停水、停电原因经甲方和监理签字确认后工期顺延。

　　四、质量标准：

　　工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）和设计文件要求。

　　质量验收标准：合格。

　　五、合同价款：

　　金额（暂估）：大写：

　　六、工程价款结算方式：

　　执行1996年《山东建筑工程综合定额》、《山东省安装工程综合定额》。2002年《山东建筑工程综合定额潍坊市估价表》，1994年《全国统一安装工程预算定额山东省价目表》，以及配套的费用定额，现行有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。工程类别：按单位工程实际类别。取费等级：丙级。人工工资单价建安装饰均为28元/工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。室外配套工程类别：按V类结算。工程竣工验收30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料，并办理结算。

　　七、工程款支付方式：

　　1.主体阶段分四次拨款：拨款时必须扣除甲方供料款

　　（1）基础至±0，拨付割算款75%；

　　（2）一层至二层，拨付割算款75%；

　　（2）三层至四层，拨付割算款75%；

　　（3）五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。

　　2.装饰阶段拨款：

　　（1）内、外墙完成拨付割算款75%；

　　（2）地面、屋面工程完成付割算款75%；

　　（3）工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%，工程竣工验收后三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%。余款保修金5%按国家规定执行，待保修期满三个月内无息付清。

　　八、发包人材料供应：

　　1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。

　　2.电线、电缆、配电箱由甲方提供，开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。

　　3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。

　　4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。

　　5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。

　　九、承包人材料采购：

　　1.承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。

　　2.甲方或监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必须用有备案资质的单位，并经甲方考察认定后方可进行分包，资质复印件加盖公章留发包人存档。

　　4.按规定允许找差价的议价材料，由甲、乙双方按届时市场价签证确认。

　　十、材保费和配合管理费：

　　1.甲供材乙方计取材保费：1%。

　　2.甲方分包项目,乙方计取管理费2%；

　　3.定品牌认价的材料不计取材保费。

　　4.甲供材超出预算定额部分，按甲供价增加10%扣款。

　　5.工程投标产生的费用，承包人承担按照国家规定应由承包人承担部分的费用。

　　十一、隐蔽工程和中间验收：

　　工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

　　十二、安全文明施工与民工工资：

　　1.安全文明施工：

　　承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人承担。

　　2.民工工资：

　　乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随时检查。乙方应按约定及时支付民工工资，确保民工不上访。因甲方不按约定拨付工程款，乙方有承担垫付民工工资的责任；因乙方原因拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款直接支付民工工资。

　　3.工程资料：

　　承包人须确保工程施工技术资料和安全技术资料详实完整，达到当地主管部门要求，并按时提交发包人和进行备案。

　　十三、工程质量保修：

　　保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。若承包人推诿不作为，在通知后七日内不安排维修，发包人可自行安排维修，所发生的费用从承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人补足差额。

　　十四、现场管理：

　　1.三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。

　　2.塔机安拆：乙方服从甲方安排，避开管线位置，服从甲方的施工现场总平安排。施工单位必须具备相应资质。

　　3.回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人所有临设应及时拆除，以免影响工程进度。

　　4.水、电管理：临时水电不得外借，不得出现偷水、窃电现象，否则给予相应经济处罚。

　　十五、其他：

　　1.工程产生的营业税：由发包人代扣、代缴。

　　2.工程产生的'水、电费，由发包人代扣、代缴。

　　3.严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、娱乐等一切非正常的经济活动，一经查实，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发现上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

　　若甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券及其它利益，或故意刁难、显失公平现象，乙方有权举报，廉政监督电话：13xxx00或1xxx58。

　　十六、本协议与甲乙双方签订的《建筑施工合同》具有同等法律效力。

　　相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。

　　本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包人二份，承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　发包人：（盖章）承包人：（盖章）

　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

　　签约时间：

　　签约地点：

　　合同补充协议范本2

　　甲方（合作单位）：

　　乙方（合作单位）：

　　经甲乙双方友好协商，在平等互利诚实信用的原则下，就xx有限公司开发的“xx广场”xx等建设项目达成一致合作意见，订立本协议，具体如下：

　　一、合作内容

　　本协议所包含的合作工程内容为：“xx广场”xx五星级酒店（用地50亩左右，规划建筑面积5.5万平方米左右）具体规模以相关项目施工图纸为准。工程地点在xx天北新区。

　　二、合作方式

　　双方确定本协议合作内容的合作方式：“xx广场”西区工程项目由乙方垫资实施。

　　三、工程支付方式

　　1、本工程无工程预付款。

　　2、本工程施工完成三层时甲方支付乙方已完工程量的75%工程款。

　　3、本工程施工完成主体封顶时甲方支付乙方总工程量的75%工程款。

　　4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方总工程量的15%工程款。

　　5、本工程竣工验收合格甲方支付乙方总工程量的5%工程款。

　　6、剩余5%工程款为质量保修金，保修期两年届满付清工程款。

　　本协议签订后，乙方向甲方支付工程履约保证金x佰万元整，本工程完成至正负零时甲方向乙方返还全部的工程履约保证金。

　　四、施工期

　　1、xx年x月x日施工人员进场，西区项目动工。

　　2、xx年x月开始对西区其他项目建设施工。

　　3、本协议所有项目于xx年x月x日完工。

　　五、工程计价及结算

　　1、本协议合作内容所含工程项目工程造价按20xx年国家统一定额及20xx年xxxx建筑安装工程费用定额进行计价、结算。

　　2、执行二类工程上限取费。

　　3、施工合同签订采用可调价+经济签证+材料差价合同形式。

　　4、材差按市场价计入（计取税金、运费及材保费）

　　5、人工工资调差按同时期当地政府相关文件执行。

　　6、经济签证累计超过贰拾万元的随工程进度款支付。

　　7、工程竣工四个月之内完成该工程的结算内容。

　　六、违约责任

　　1、因乙方责任（如资金短缺等），乙方未能按本协议完成合作内容所约定的工程项目，每逾期一天，按未完成工程量造价每日千分之二处罚。中途停工达一周的，每日千分之二进行处罚。中途停工达半月的，甲方有权解除合同，乙方支付甲方合同工程总造价百分之二的违约金。

　　2、因乙方原因工程质量未达到合格要求，则乙方赔偿该工程的实际全部损失。

　　3、因甲方责任（如前期施工手续或三通一平等），使乙方无法完成合作内容所约定的工程项目，造成的逾期由甲方按照违约责任第1、条的相关金额支付给乙方，并相应顺延施工工期。

　　4、甲方未按本协议支付工程款，每逾期一天，则甲方支付乙方应付款额每日千分之二的违约金。

　　5、施工临时排污费、临时设施管理费、环保费等需乙方办理的相关费用由乙方承担，甲方配合办理。民工工资保证金由甲方统一交纳，支付乙方进度款和结算款时分期扣返。扣返时甲方须提供乙方相应发票。

　　七、甲、乙双方招标程序完成，另行签订施工合同，合同内容如和本协议有冲突的以本协议为准。

　　八、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。自双方签字盖章、乙方支付保证金后生效。

　　甲方：（盖章）

　　乙方：（盖章）

　　年 月 日

　　合同补充协议范本3

　　甲方(全称)：__________

　　乙方(全称)：__________

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年____月日签订合同编号为____________的《____________合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

　　鉴于：

　　______________________________(原因)。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容变更部分为：

　　1、________________(具体变更条款)

　　2、________________

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：____________(公章)乙方：____________(公章)

　　法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

　　签字：_________________签字：_________________

　　____年____月____日____年____月____日

　　合同补充协议范本4

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合芦医庙商贸新村开发具体情况，为加快新农村建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。

　　一、补充协议如下：

　　1、甲方自建开发的50亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的未建房屋由乙方组织建设。

　　2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。

　　3、乙方对50亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成一个月内把房款交予乙方。超过一个月按建筑面积每平方米650元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第二个月内计算利息(按一分计息)。

　　4、房屋竣工时间及标准

　　5、乙方施工成本价暂按600元每平方米计。

　　6、乙方施工完成的自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。

　　7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。

　　8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。

　　9、本补充协议与甲乙双方之前签定的《原合同》相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。

　　10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。

　　11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签订日期：

　　合同补充协议范本5

　　甲方（全称）

　　乙方（全称）

　　甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，于 20xx年 7月1日特订立以下补充协议。

　　一、协议内容：

　　1、甲方与乙方约定的位于甲方外立面南门及西南位置的广告位的租金，由甲方和乙方的相关广告业务合作中所产生的费用中进行抵扣，不足部分乙方补齐，超额部分乙方可以作为下一年度的租金进行抵扣。

　　2、 乙方因广告位的申请事宜在相关政府部门所缴费用，甲方外立面南面及西南面广告位所产生的相关费用，由乙方自行承担，西面及西北面广告位由甲方承担。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　（公章） （公章）

　　法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人

　　签字：_________________ 签字：_________________

　　年 月 日 年 月 日

褚舒翠4387工程变更时监理或施工单位应按什么程序来处理 -
云艺蕊18578607617 ______ 1、甲方要求的变更,由甲方书面提出变更申请递交设计院,设计院答复后以“工程变更通知单”的形式反馈回来,监理方及施工方依据变更单进行监理及施工. 2、施工单位提出的变更,由施工方以工程联系单等书面形式提出后递交监理审查,监理方签署意见后交甲方,甲方签署意见后由甲方联系设计院,最后由设计院出具变更单.随后的程序还是依据变更单施工及监理. 正规程序是这样,不过现在都是由施工单位直接跟设计院联系,然后施工单位出草图及文字说明,设计院只是盖章而已.

褚舒翠4387工程设计变更的流程? -
云艺蕊18578607617 ______ 工程设计变更单的流程是:由于设计的问题,由设计人员提出设计变更单,每一张变更单的总金额不能超过国家有关规定;将变更单交给业主项目部,将首先由监理审查签字,然后项目部主管签字,再提交施工单位并签字,如果项目有业主工程师的话,业主工程师也应该在项目部之前签字.工地中还有一个叫设计修改联系单,其流程是:由于项目部、监理或者施工单位要求对设计进行修改(或者是材料代用,或者是另有方案,但不是设计原因),由提出方编制设计修改联系单,设计人员验算技术是否可行并签字,然后由项目部监理、主管分别签字后,提交施工单位最终签字执行每一张变更单的总金额国家有规定,如果金额大了,说明设计出现错误,需要经过重新审查程序后以设计图纸的方式出版

褚舒翠4387监理方该如何处理施工中繁多的变更,且大都没有书面文件,都是三方或甲方施工方现场决定做的变更? -
云艺蕊18578607617 ______ 这种事情,最终是业主是施工单位的事情,监理这边有事,最后也是主任或者总监的事,旁站能起到的作用就是你旁站的内容要签字确认,所以你要做的工作最重要的一个就是把你作为一个旁站应该留存的资料一定要留好,没有的一定要施工方补齐,尽量劝施工单位也做好这项工作,如果施工方不听,自己应尽可能保存好该保留的资料,就像上面你自己提到的一些资料,避免将来有罗乱的时候把你牵扯进去 应该也提醒施工单位,看和业主的关系处得如何,变更不是个小事,如果没有准备,最后业主不同意变更怎么办

褚舒翠4387施工方提出的工程变更应如何处理?施工方提出的工程变更应如何处理?
云艺蕊18578607617 ______ 施工方提出工程变更可以通过技术核定单认可,必须有建设单位、监理单位、设计单位、施工总包单位的总工签字、盖章.有的地方要求不是很严格,这4个单位对应这个项目的负责人签字,盖各自项目章,也会通过、有效. 技术核定单生效后,在技术上与设计蓝图有等效效应,但在经济核算上要进行分析、洽谈,才能决定是否能补偿.

褚舒翠4387工程变更问题? -
云艺蕊18578607617 ______ 1 、 看监理合同你们监理的工作内容和范围,如果监理委托合同含设计监理,那么你们应该尽快与设计方取得联系.如果只是施工阶段的监理,那么你们可以象业主签发监理工作联系单,请求业主尽快与设计方取得联系,进行变更;或者要求施工单位提出变更申请,报监理、业主同意后,由业主方或监理方用工作联系单的形式象设计院去函设计院请求变更.2、 监理应该在施工开始前,组织施工单位,邀请业主参加对施工前的工程数据(最好有图象资料)作好记录,并经参与各方签字,可将此数据转交设计院,作为变更的原始依据.3、如实作好施工记录.

褚舒翠4387项目监理机构应如何处理施工单位提出的工程变更费用 -
云艺蕊18578607617 ______ 一、项目监理机构应按下列程序处理施工单位提出的工程变更: 1、总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请,提出审查意见. 对涉及工程设计文件修改的工程变更,应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件...

褚舒翠4387建筑工程雨水管工程变更怎么写洽商? -
云艺蕊18578607617 ______ 先对项目进行分析,现在完成了哪些工程量,变更后需要增加多少工程量.由于是甲方的原因造成的工程变更,所以你预留的钢筋工程量,等已完成工程量是需要计量并付费的.你需要办理以下手续:1、给监理发一份变更申请报告,请求监理批复.附:变更工程量清单,变更后的设计图纸,变更前的设计图纸,讲明变更理由及概况,乙方项目经理签字.2、监理给了你批复后,你就有工程量的依据了,找甲方签字,然后就按正常计量程序办理.

褚舒翠4387根据建设工程监理规范 施工单位提出的变更监理应按什么程序处理 -
云艺蕊18578607617 ______ 详见:GB50319-2000《建设工程监理规范》,6.2.2条处理.

褚舒翠4387工程设计变更程序? -
云艺蕊18578607617 ______ 工程变更的流程如下:提出工程变更申请报告.填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等.监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审...